爱问共享资料园林绿化工程总包合同模板文档免费下载,数万用户每天上传大量最新资料,数量累计超一个亿 ,PAGE2PAGE5园林绿化工程施工合同工程名称XXXXXX绿化景观工程工程地点XXXXXXXXXXXXXXXX发包方甲方XXXX承包方乙方XXXXXX签约地点XXXXX签订日期年月日园林绿化工程施工合同发包方甲方XX承包方乙方XXXXX根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律法规的规定甲乙双方在平等自愿等价有偿公平诚实信用的基础上经友好协商就甲方委托乙方进行XXXX景观工程施工工程达成一致意见特签订本合同以资信守第一条工程概况1工程名称XXX2工程地点XXXXX第二条承包范围1承包范围设计图内所示的苗木种植水电安...
PAGE2PAGE5园林绿化工程施工合同工程名称XXXXXX绿化景观工程工程地点XXXXXXXXXXXXXXXX发包方甲方XXXX承包方乙方XXXXXX签约地点XXXXX签订日期年月日园林绿化工程施工合同发包方甲方XX承包方乙方XXXXX根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律法规的规定甲乙双方在平等自愿等价有偿公平诚实信用的基础上经友好协商就甲方委托乙方进行XXXX景观工程施工工程达成一致意见特签订本合同以资信守第一条工程概况1工程名称XXX2工程地点XXXXX第二条承包范围1承包范围设计图内所示的苗木种植水电安装雕塑及铺装工程2具体见甲方提供的园林绿化设计图工程量清单及苗木统计表回填种植土按现场实际发生工程量结算由双方代表签证认可但单价不得超过甲方提供的限额第三条承包方式本工程承包方式甲方协助乙方共同管理该项目进行工程暂定价为370000000万元人民币暂定成本价为310000000元人民币纯利润分成七三分成甲方为七成乙方为三成工程量清单计价的固定综合单价综合单价详见附件工程综合中标价格表或合同预算书包干方式即以包苗木本体费用掘苗包装费运输费装卸费现场二次搬运费假植费检疫费栽植费铺装石材本体费用运输费装卸费铺贴费垫层费养护费水电设备安装费材料费维护费垃圾外运费平整场地费种植土及运输费包括种植土垂直运输费场地清理费现场措施因场地运输或种植破坏其它工种之修复现场发生水电费等全部费用以及包税费包利润包管理费包质量包工期包安全生产文明施工包保护成活苗木成品铺装水电包保养保修保养期按附件工程质量保修书约定及保养期间发生水电费包通过有关部门的验收包承包风险等为完成该项工作所需全部费用的综合单价包干方式二结算办法1工程量按工程验收后甲乙双方签证的实际成活及实际工程量结算2合同暂定总价=按双方现场确认工程量×相应综合单价3工程施工期间建设工程管理站发布的前一期相应材料综合信息价苗木单价与长期合作协议投标截止日前一期材料综合信息价苗木单价相比上涨超过10含10或降低超过5时含5时苗木单价根据上涨或下降幅度同比调整养护费用不作调整4以上确定的清单价格不因生产要素市场行情深化设计等因素的变化而做任何的调整5乙方报送的结算金额必须真实准确不得虚报冒报若乙方报送的结算总金额或结算单项金额超过最终审定金额的3%则甲方有权扣回超过部分金额乙方还应按报送金额与最终审定金额之差的10%向甲方支付违约金该违约金由甲方在结算金额中直接扣除如因对定额子目的套用定额规则解释不清或其他双方有争议部分的造价不列入在超出3的范畴内甲方拥有对于争议的最终解释权乙方不得有异议第四条工期一工期自《工程开工报告》批准之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止共计45日历天二如遇下列情况乙方须在发生签证事由2工作日内书面通知甲方并经甲乙双方代表签证工期相应顺延否则视为乙方放弃签证的权利工期不予顺延1因甲方原因影响工程项目进度如未按时交出场地接通水电甲方变更设计影响施工2不可抗力因素第五条工程质量及验收1工程质量必须达到优良验收标准按一次性验收合格标准执行因乙方有意延误致使工程未能按时结算或提请验收的本工程不能评定为优良2甲方移交场地不应有堆土及施工泥坑3苗木材料及施工工艺应符合设计图纸对规格质量的要求施工及分项验收应遵循中华人民共和国行业标准《城市绿化工程施工及验收规范》及玉溪市的相关地方法规4乙方需提交完整可行的施工方案正式施工图及有关进度计划进度计划应结合现场情况编排报甲方审批甲方应在5个工作日内完成对施工方案的审批5乙方需提交材料送样样板材料样块必须经甲方及驻现项目部负责人进行确认后方可采购进场6工程竣工验收前乙方应提交一式四份完整的竣工图和竣工资料及其电子文件给甲方工程变更较大时由乙方重新绘制竣工图及提供有关工程验收资料其中发生的一切费用由乙方承担7工程完工后乙方应通知甲方进行验收双方现场核点工程量及检查工程质量经双方办理签证手续后乙方按规定办理工程移交工作8自工程竣工验收之日起满三个月后的5个工作日由乙方书面提出质量评定要求甲方接到通知后5个工作日内会同乙方进行质量等级评定第六条工程价款及付款方式一工程暂定总价款为人民币3700000元大写叁佰柒拾万元整二付款方式及结算园林绿化工程形象进度完成时经双方签证确认后由乙方向甲方提交付款申请文件甲方审核后于7天内向乙方支付至合同暂定总价款的%2工程竣工并移交乙方向甲方提供齐备完善的竣工验收资料结算资料且双方办妥结算手续后的30天内甲方向乙方付至工程结算总价款的90余款作为工程质量保修金工程质量保修金返还按附件《工程质量保修书》的约定3如遇假期或乙方的原因延误付款日顺延4若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定工程或工作量应以正式书面形式将具体工作范围价款完成时间付款进度等主要内容通知乙方没有甲方正式书面委托而进行的工程或工作量甲方不予结算5增项或设计变更部分的工程量另行审计计量进入决算其中雕塑高压电安全维护设施避灾避难应急用水用电设施按实际发生费用结算土方挖掘一项按实际发生工程量乘以清单中的综合单价进行结算第七条保养期1成品免费保养期为两年从通过本合同约定的全部验收之日起计2保养期内乙方必须及时处理甲方提出的质量问题凡因乙方施工造成的质量问题乙方接甲方通知之日起5个工作日内应无条件予以保养苗木必须采用熟苗苗木不成活成品有损坏的应及时更换否则甲方有权另派施工队伍施工保养一切费用在保养金内扣除超出保养金的部分甲方有权向乙方追偿双方义务一甲方义务1委派现场代表甲方工程部经理付宇峰负责对工程建设进行全面管理解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题并参与工程的初验各种验收和签证工作如变更现场代表应及时通知乙方2向乙方提供施工场地保证运输道路畅通同时提供现场施工用水用电的接驳点水电费由乙方承担3提供本项目施工图纸负责组织图纸会审和设计交底4及时对工程进度工程质量进行监督检查参加材料报验样板验收组织工程的初验接乙方书面通知起4个工作小时内参加隐蔽工程验收5接乙方书面竣工验收通知后应在15个工作日内组织竣工验收6对于工程变更申请应在收到乙方书面材料起3个工作日内进行审批或确认办理有关签证7接乙方提供工程进度报表后3个工作日内审批并确认工程施工进度并按合同约定支付合同款项8负责协调乙方与其他各承包单位的关系协助解决材料堆放场地费用由乙方承担并直接向总承包单位支付9按相关规定办理施工所需证件手续提供有关的资料包括二乙方义务1委派现场代表负责施工期间的全面管理该现场代表须持有与本工程项目相适应的资格证书如变更现场代表应事先经甲方书面同意2根据甲方确认的施工图纸按照本合同约定完成承包范围内的施工工作并按甲方要求的格式书面提请办理验收和确认手续3工程项目开工应提前3个工作日将完整的施工方案开工报告工程主要负责人名单报甲方确认备案如乙方更换工程主要负责人应事先征得甲方的书面同意4乙方材料进场前须提前1个工作日书面通知甲方进场时经双方共同验收并作书面记录5施工过程中如发现设计错误或不合理时应立即停工并书面通知甲方否则乙方应对扩大的损失负责赔偿6达到合同约定的付款条件时乙方须按甲方要求的格式提供相应的工程进度报表给甲方确认达到本合同约定的付款条件的还应向甲方发出书面付款通知若乙方未及时提供前述资料甲方可相应顺延付款时间7按相关安全法规进行安全施工遵守甲方施工现场管理的有关规定承担在施工过程中的防火防盗防止事故发生等安全责任若出现安全问题责任由乙方自行承担8乙方应处理好与其他在建专业施工队伍的关系保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定做到工完场清9工程交付甲方前应负责已完工工程的保护工作在此期间发生损坏的由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方由此造成工期延误按违约责任中的逾期完工条款处理10乙方如在施工过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品乙方应赔偿给甲方甲方有权在工程结算款中扣除11乙方进场施工时应与总承包单位签订有关的协议12乙方与其员工之间的一切劳动纠纷由其自行负责由此给甲方造成损失的乙方应予以赔偿13乙方应保证绿化工程通过玉溪市绿化委员会验收及小区综合验收的绿化专业验收且应在通过甲方竣工验收后30日内领取《绿化工程竣工验收合格证明》14分项工程施工完成乙方进行自检合格后应以书面形式按甲方要求的格式通知甲方验收通知包括验收的内容验收时间和地点甲方验收合格后乙方方可进行下一道工序的施工验收不合格乙方在甲方限定的时间内整改后重新报验15乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起3个工作日内与甲方核对工程价款于竣工验收后的六个月内完成结算16乙方不按上款约定履行义务的视为乙方同意以甲方结算金额作为本工程的最终结算金额如工程的最终结算金额少于甲方已支付的工程款总额则乙方应在收到甲方通知之日起5个工作日内将甲方已支付的工程款总额和工程的最终结算金额之间的差额退回给甲方17乙方须按本合同附件二《施工单位进场须知》的规定进行各项工作否则视为乙方的工作不符合合同的要求或未达到合同约定的条件由此造成的一切后果由乙方自行承担第九条违约责任1甲方必须按本合同约定参加隐蔽工程验收否则视为默认乙方可进行下道工序但如乙方施工质量不符合合同约定的要求乙方必须承担质量责任若事后甲方提出复查复查合格时费用由甲方承担复查结果不合格时复查及返修费用由乙方承担工期不予顺延2甲方未能按本合同约定进行竣工验收的由甲方承担工程保管及风险责任3如果甲方未能在约定的时间内支付有关应付的任何款额甲方可以与乙方达成延期付款协议甲方应按照延期付款协议的约定向乙方支付如果未能达成延期付款协议或虽达成延期付款协议但在延期付款协议约定的延期内仍不能按要求付款则乙方有权得到未付款额自应付之日起至实际支付日止的利息补偿除非合同中另有规定用于计算该利息的利率应按中国人民银行发布的同期存款利率计算4乙方在施工过程中除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工非上述原因连续停工两个工作日以上的甲方有权解除合同乙方应向甲方支付工程预算总价款的10%作为违约金造成甲方工期延误或其他损失的乙方应予赔偿5若乙方擅自中途更换工程主要负责人或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作甲方有权要求乙方更换相应人员乙方应在甲方要求更换之日起五日内更换否则甲方有权要求停工或解除合同由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担6乙方施工须遵守甲方对工程管理的规定造成甲方损失的乙方应赔偿甲方损失7乙方人员在施工区内出现打架斗殴损坏工程成品安全事故等情况时所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿由此造成的甲方的损失由乙方负责全额赔偿8甲方依据本合同约定行使解除权的乙方所有人员设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料并在此期限内与甲方共同签证已完成的工程量未经甲乙双方共同签证的工程量不得再要求结算甲方在上述期限过后有权安排新的施工单位进场施工9乙方与甲方工作人员串通虚构事实或使用其他方式虚报签证工程量的乙方应当返还因虚报所获得的工程款并按虚报工程款的数额向甲方支付违约金10乙方未按合同约定及时向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料或提交后未按甲方通知的时间和甲方核对工程价款的每逾期一日按工程预算总价款的1‰向甲方支付违约金该违约金应在收到甲方通知之日起5日内支付11甲方在乙方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料后未按合同约定的时间和乙方核对工程价款的每逾期一日按工程预算总价款的1‰向乙方支付违约金该违约金应在收到乙方通知之日起5日内支付12乙方应向甲方支付的违约金甲方有权在应付未付款中扣除违约金不足以弥补甲方损失的甲方可继续向乙方追偿第十条转让条款未经合同其他方书面同意任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务第十一条合同终止一因解除而终止1由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知该通知自送达乙方时生效乙方应按本合同约定承担违约责任违约金不足以弥补甲方损失的甲方可以继续向乙方追偿2由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知该通知自送达甲方时生效甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项并按本合同约定承担违约责任3合同一方依本合同约定行使解除权的合同自解除通知送达之日起终止4合同终止后不妨碍一方向违约方追究违约责任二有下列情形之一的合同权利义务终止1本合同已按约定履行完毕2本合同经各方协商一致而终止3本合同因一方出现本条第一款的违约情况包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为另一方发出解除合同的通知4法律法规规定终止的其他情形第十二条保密条款1在本合同订立前履行中及终止后未经合同其他方书面同意任何一方对本合同和各方相互提供的资料信息包括但不限于商业秘密技术资料图纸数据以及与业务有关的客户的信息及其他信息等负保密责任2一方违反上述约定的责任方应按工程预算总价款的10%向合同其他方支付违约金违约金不足以赔偿合同其他方损失的应按合同其他方的实际损失赔偿3保密条款具有独立性不受本合同的终止或解除的影响第十三条不可抗力条款由于不能预见不能避免和不能克服的自然原因或社会原因致使本合同不能履行或者不能完全履行时遇到上述不可抗力事件的一方应立即书面通知合同其他方并应在不可抗力事件发生后十五天内向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行部分履行的有效证明文件由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同或者部分或全部免除履行合同的责任或者延期履行合同遭受不可抗力的一方未履行上述义务的不能免除其违约责任第十四条适用法律条款本合同的订立效力解释履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规第十五条争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议合同各方应通过友好协商解决如果协商不能解决任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉第十六条其它1按本合同约定应该偿付的违约金赔偿金和各种经济损失应当在明确责任后十日内付清否则按逾期付款处理2本合同未尽事宜由甲乙双方友好协商另签订补充协议补充协议与本合同具有同等法律效力3本合同附件是本合同的组成部分与本合同具有同等法律效力4合同及其补充协议经双方签字盖章之日起生效并在保养期届满结清余款之日起自行终止5本合同一式份甲乙双方各执份每份均具同等的法律效力6合同各方通讯地址改变的应及时书面通知对方7其它约定8附件共3件附件一施工单位进场须知附件二工程综合中标价格表或合同预算书附件三工程质量保修书甲方乙方通讯地址通讯地址法定代表人法定代表人或授权签约人或授权签约人投诉监督电话投诉监督电话日期____________日期____________附件一施工单位进场须知进场管理1独立发包工程的施工单位进场要接受总承包单位统一管理遵守安全文明施工及成品保护规定签署保证协议并按相关规定向总承包单位交缴押金2总承包单位需提供以下条件临时办公点工人宿舍材料堆放用地施工用水用电接驳点费用由分包单位支付3项目部负责总承包与独立分包单位之间的协调施工方案1施工单位开工前应编制《施工方案》报项目部审批2经审批的施工方案是组织施工和工程监理的依据不得随意修改需变更时应提出申请按程序重新审批3对于不编制施工方案而自行施工或不按施工方案施工的造成的损失和工期延误等责任由施工单位承担场地移交1工程开工前施工单位应按项目部要求办理场地移交手续并记录移交日期2如果整体场地不具备移交条件可分段办理移交手续开工报告1当现场具备开工条件时施工单位应向项目部提交《单位项工程开工报告》办理开工审批手续未办理开工手续的工程不得擅自开工2合同工期应以《单位项工程开工报告》批准日期作为开工日期且作为工期计算依据施工质量管理一材料进场报验1材料设备进场使用前施工单位应填报《材料设备报验单》附上《产品合格证》《质量检验报告》等产品质量保证资料进口材料设备应有海关商检证明及中文说明书经项目部现场验收合格后方准使用2主要装饰材料构配件应按确认的样板验收合格后方能使用如未确认样板应由施工单位按设计要求提交样板和有关厂家资质证明及报价资料经项目部办理审批手续后方可订货二施工样板报验凡重要分项及涉及装饰效果的工程全面施工前施工单位均应制作施工样板报项目部验收施工样板经验收合格后方可全面组织施工施工单位应随《施工样板报验单》同时提供小样图提前三天报项目部验收具体单位工程由项目部在施工单位进场后进行交底明确需做施工样板的分项工程三分部分项隐蔽工程验收分部分项隐蔽工程完工经施工单位自检合格后填写《工程质量报验单》并附质量保证资料及自检资料向项目部申请验收隐蔽工程应执行分层报验制度未经验收或验收不合格者不准进入下一道工序施工进度管理施工单位应按合同要求编制施工进度计划报项目部审批并按计划组织施工独立发包工程进度计划应纳入总进度计划当工期拖延三天以上时施工单位应分析原因制订赶工计划项目部将按照合同对施工单位实施工期违约处罚施工单位在工程进度达到合同规定的进度控制点后应在二天内向项目部报送《进度控制点时间签证表》或《工程形象进度确认表》办理进度签证手续如因甲方原因发生工期顺延施工单位应在事发二天内向项目部报送《工程延期申请》办理签证手续逾期不予确认附件二工程综合中标价格表或合同预算书附件三工程质量保修书工程质量保修书甲方全称乙方全称为保证工程施工合同工程名称在合理使用期限内正常使用双方协商一致签订本工程质量保修书乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任一工程质量保修范围和内容质量保修范围包括1即乙方施工的工程范围2二质量保修期质量保修期从工程实际竣工验收合格并移交之日算起除下列特殊说明外本工程的保修期限均以24个月为准分单项竣工验收的工程按单项工程分别计算质量保修期双方根据国家有关规定结合具体工程约定质量保修期如下绿化工程保养期24个月除上述外其它工程的保修期限均以有关政府部门所发的指令为准绿化工程保养期从通过甲方建设方及工程所在地的区市绿化委员会及小区综合验收的绿化专业验收并移交之次日起计但在保养期内所更换的绿化苗木均从更换验收合格之次日起重新计算该绿化苗木的保养期三养护标准本工程的养护标准为四质量保修责任1甲方或建设方以适当的方式通知乙方以后乙方须在接获甲方或建设方维护工作通知后24小时内进行维护保证足够的维护材料维护服务人员执行维护工作并在双方协商经甲方建设方确认的期限内完成维护工作若乙方超过24小时后才进行维护工作的每次应向甲方支付违约金人民币1000元整若乙方未能在甲方和建设方通知要求的时间内按照本条约定履行其保修义务的每逾期一日应向甲方支付违约金人民币1000元整若因设计缺陷建设方甲方供应供材料质量使用不当等非乙方责任引起的质量缺陷仍由乙方负责维护费用由甲方承担2乙方未能在甲方和建设方要求按照本条约定履行其保修义务则甲方可以委托他人按照合同约定的要求进行缺陷修复在不限制甲方采取其他方式获得补偿的情况下所发生的费用发生的经济损失费用加损失费用之20%的甲方管理费以及乙方应支付的违约金可以从合同总价中扣除此等费用不需事先争取乙方同意3如果同一位置或同一缺陷或成因而维修两次依然不能彻底处理好甲方和建设方有权选择以下任何一种方式执行乙方不得异议1乙方执行乙方在接到甲方或建设方书面通知之日起在书面通知的限定期限内执行一次性彻底维修2另外委托专业公司代为处理执行所涉及的一切费用含维护其它使用者甲方支付所有费用及所有费用之20%的甲方管理费在工程款中扣除此等费用不需事先征取乙方同意4乙方在处理维护工程中午膳时间不允许停工除非甲方建设方特别提出另如午膳时间出现突发性维护问题甲方或建设方有权先代为即时处理涉及费用含维护其它使用者甲方支付所有费用及所有费用之20%的甲方管理费由乙方负责甲方或建设方不能处理的可立即安排乙方到场处理乙方须接到通知后2小时内到达现场处理五质量保修金的计算本工程约定的工程质量保修金为工程结算价款的10质量保修金由甲方于工程款中直接预留且不计取任何利息本工程双方约定乙方向甲方支付工程质量保修金金额为大写质量保修金银行利率为六质量保修金的返还1工程质量保修金按如下约定返还在保养期包成活期满后30个工作日内甲方会同甲方确认的物业管理公司组织复检并办理保养终结手续同时返还乙方保修金金额工程结算总价款的10保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金在每次支付保修金前甲方均按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后将剩余金额返还乙方质量保修金无息返还乙方后乙方仍须严格按照本工程质量保修书第二条所约定的质量保修期限履行保修责任否则甲方有权从其他工程款扣除相应的费用七其他本工程质量保修书作为施工合同附件由施工合同甲方乙方双方共同签署其有效期限至保修期满如保修金不足以支付赔偿或违约金的甲方有权向乙方追偿或在甲方应付乙方的其他工程款项中扣除本页为双方签署栏无正文甲方公章乙方公章法定代表人法定代表人或授权签约人或授权签约人联系地址联系地址邮政编码邮政编码联系电话联系电话传真号码传真号码签约时间签约时间签约时间签约时间
本文档为【园林绿化工程总包合同模板】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换园林工程,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件,我们尽快处理。
本作品所展示的图片半岛电子半岛电子、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。半岛电子
Copyright © 2012-2023 半岛体育(中国)电子官方网站 版权所有 京ICP备12003524号
电话:0898-08980898 手机:13876453617 地址:海南省海口市